договор купли-продажи кондиционера образец

Гражданский договор купли-продажи кондиционера образец документ для жителей страны

Устав предоставляет простое определение договорного соглашения. Под ним понимается соглашение, предоставляющее сторонам обязанности и права. Ответственности из договорного соглашения могут быть такие: выполнить какое-то действие, отдать какое-то состояние, выполнить какую-то работу. Права подразумевают возможность требовать исполнения этих обязанностей другой стороной. Чаще всего, права и ответственность есть у обеих сторон.

Любой волен заключать контракт с кем угодно, и на каких угодно требованиях. Законами подчас устанавливаются на этот случай лимиты, к примеру, предприниматель не сможет отказать в договоре потребителю услуги или товара. Несогласие обжалуется в суде иском об обязывании подписать договорное соглашение.

Заключаемые контракты обязаны не выходить за рамки закона. К примеру, закон сможет требовать наличие некоторых условий в каких-то видах договоров или давать государственным органам устанавливать обязательную форму контракта (примерные или типовые договора). Если закон изменяется, то в контракт могут вписывать поправки, предписанных законами.

При подписании предварительного контракта образуется обязанность заключить соглашение с уже оговоренными условиями в будущем. В случае если одна из сторон будет воздерживаться от подписания договора, другая сторона имеет право идти в суд с иском.

Стоимость договорного соглашения – это сумма, уплаченная за услуги, сумма за предоставленный товар. В огромной части ситуаций стороны самостоятельно разрешают вопрос стоимости, временами согласно закону, цену определяют госуучреждения.

Длительность контракта определяется или точным временным отрезком или событием, которое приводит к прекращению обязательств.

Договорное соглашение часто заключают в свою выгоду, но временами его подписывают в пользу третьей стороны, к примеру, приобретение за свой счет дома для другого человека.

Загрузить с сайта

Договор купли продажи кондиционера образец

Договор покупки оборудования составляется в соответствии с общими правилами, установленными законом для договоров купли/продажи. ООО _____ договор № 32, предметом которого является монтаж кондиционера (Сплит. Копия договора купли-продажи № 32 (у ответчика имеется). Дома расступаются звонкие он ладонью обогнал впереди себя снег, двинулся. В кассовом чеке была указана цена кондиционера 6200 рублей. GLS без кондиционера, по которому поставщик обязуется поставить. Договор купли продажи кондиционера образец - Рапорт образец скачать. Убеждён, что "иное" в Вашем договоре купли-продажи не установлено. Прошу помочь разобраться с вопросом замены кондиционера в автомобиле. Между л е в идет к образцу и море, а над учеником ясное, голубое небо. Вы заключили договор купли – продажи, внесли 100 000 рублей предоплаты на счёт авто салона. Прошу расторгнуть договор купли-продажи от 02.10.2009 года и.

Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства провести поставку оборудования, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха: RAS-10NKHD-E4 (q(холод)=2.70kwtq(тепло)=3.1kwt), RAS-13NKHD-E4 (q(холод)=3.550kwtq(тепло)=4.100kwt), именуемых в дальнейшем системы. СКВ-1 СКВ-2 на объекте Заказчика по адресу: г. Москва Вольная ул. д. 4 кв. 90 (далее по тексту «Объект»).

1.2. Подрядчик выполняет работы собственными или привлеченными силами.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора, (Приложение № 1).

1.4. Заказчик обязуется принять и полностью оплатить выполненную работу.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, согласованной сторонами и оформленной протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1).

Статья 3. Обязательства Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ:

- строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа автотранспорта, сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ

- утвержденную проектную документацию, в том числе электрическую схему подключения.

3.1.2. Осуществить приемку работ и конструкций в соответствии со СНиП.

3.1.3. Назначить Рабочую комиссию для приемки выполненных работ в течение одной недели, с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче, а также организовать работу этой комиссии в соответствии со СНиП.

3.1.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. в размерах, согласно пункту 2.1.

Статья 4. Обязательства Подрядчика

4.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре с надлежащим качеством в соответствии со СНиП. и сдать Заказчику, работы в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта.

4.1.2. Совместно с Заказчиком подписывать Акты о приемке работ.

4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

4.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарных мероприятий и охране окружающей среды в объемах, необходимых для производства работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а в завершении работ, окончательную уборку строительной площадки в объеме работ по настоящему Договору.

4.1.6. Вывезти в 2-х недельный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных по Договору работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь.

4.1.7. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в срок до 5 (Пяти) дней или в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.1.8. Предоставить все необходимые сертификаты и паспорта (по востребованию) на материалы и оборудование, а также подробные инструкции на русском языке для пользователей системой СКВ-1, СКВ-2.

Статья 5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ.

Статья 6. Сроки выполнения работ

6.1. Подрядчик обязуется начать работы в течение 3 (трех) дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты.

6.2. Подрядчик обязуется завершить строительство в течение 30 календарных дней со дня начала работ.

Статья 7. Платежи и расчеты

7.1. Заказчик обязуется производить Подрядчику оплату выполненных работ, при условии строгого соблюдения графика выполнения работ, в три этапа:

1) Предоплата. В размере 70% от общей сметной стоимости. Производится перед началом работ

2) Текущая оплата. В размере 15% от общей сметной стоимости. Производится после монтажа наружных блоков и прокладки фреонового трубопровода, включая обвязку сервисных портов наружных блоков.

3) Окончательная оплата. В размере 15%. Производится в течение трёх календарных дней после монтажа внутренних блоков и запуска систем СКВ-1 СКВ-2 а так же подписания акта сдачи-приёмки.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.

8.2. Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором.

8.3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Статья 10. Гарантии

Подрядчик гарантирует.

10.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается 18 месяцев на оборудование и 24 месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, в период этого срока замена комплектующих, вышедших из строя производится за счёт подрядчика (возможна расширенная гарантия при заключении договора на сервисное обслуживание).

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся заводские дефекты завода производителя, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки за исключением расходов, связанных с монтажом и демонтажом систем СКВ-1СКВ-2 а так же транспортных расходов по необходимости. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2х-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом систем СКВ-1СКВ-2 препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2х-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Статья 11. Расторжение договора

11.1. Заказчик в праве расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика

- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на один месяц

11.2. Подрядчик в праве потребовать расторжения договора в следующих случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на две недели

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий двух недель.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.

Статья 12. Прочие условия

12.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация).

12.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Вступление договора в силу

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения № 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью Договора.

Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены

Приложение № 2 – График оплат

Приложение № 3 – Протокол согласования графика выполнения работ

Статья 14. Адреса и реквизиты сторон

Предмет договору купівлі-продажу

1. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.

2. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

3. Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

4. До договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.

5. Особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом.

Форма окремих видів договорів купівлі-продажу

1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Образцы по теме: Договор

Договор N___ на выполнение работ по установке кондиционера

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства провести монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха: __________________________, именуемых в дальнейшем СКВ, на объекте Заказчика _________________, расположенном по адресу: г. __________________________________ (далее по тексту "Объект").

1.2. Подрядчик выполняет работы собственными (и/или: привлеченными) силами.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора (Приложение N _).

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.

2.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3. Обязательства Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику в _________________ срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ:

- строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ.

3.1.2. Осуществить приемку работ и конструкций в соответствии со СНиП.

3.1.3. Назначить Рабочую комиссию для приемки выполненных работ в течение _______________, с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче, а также организовать работу этой комиссии в соответствии со СНиП.

3.1.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, в размерах, установленных в пункт 2.1 настоящего Договора.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии со СНиП. Сдать Заказчику работы в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта.

4.1.2. Совместно с Заказчиком подписывать акты о приемке работ.

4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

4.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарных мероприятий и охране окружающей среды в объемах, необходимых для производства работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а при завершении работ - окончательную, уборку строительной площадки в объеме работ по настоящему Договору.

4.1.6. Вывезти в _____ срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных по Договору работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь.

4.1.7. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в срок до _____ дней или в сроки, согласованные с Заказчиком.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Дата начала выполнения работ "___" __________ ____, дата окончания выполнения работ "___" __________ ____. Подрядчик обязуется начать работы в течение _______ дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.

7.2. Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором.

7.3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере ___% от суммы Договора за каждый день просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Гарантии

Подрядчик гарантирует:

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10. Расторжение Договора

10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на ____ по причинам, не зависящим от Заказчика

- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на _________

- _____________________________________________________.

10.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ___________

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ___________

- ______________________________________________________________.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.

11. Прочие условия

11.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Вступление Договора в силу

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Источники: vst-portal.ru, www.gubit.ru, www.spark-climat.ru, www.zonazakona.com.ua, obrazec.org